江蘇
邳州官湖鎮的包工頭劉師傅，和甲方簽了廠房施工合同，只寫了總工期90天，沒約定具體開工日期。
甲方拖了半年才通知進場，鋼材價格暴漲30%，劉師傅虧了20多萬，甲方反倒說他逾期完工要扣違約金。 我是邳州律師姜威，在邳州本地執業10年，專攻建設工程施工合同糾紛，辦過邳州各鄉鎮上百起這類工期糾紛案件，今天把這事講得明明白白。
邳州律師姜威：沒寫開工日期，絕不是甲方說啥時候開工就啥時候
1.法律依據：《民法典》第509條，當事人應遵循誠信原則，根據合同性質履行通知、協助義務。
2.通俗解讀：甲方不能無限期拖延開工，必須在合理期限內通知進場，咱邳州法院不認甲方“想啥時候開工就啥時候”的說法。
3.邳州真實案例：劉師傅案件，邳州法院認定甲方拖延開工超出合理期限，判決甲方承擔材料漲價損失，工期相應順延。
邳州律師姜威提醒：我辦過邳州炮車街道、東湖街道產業園的類似案件，哪怕合同沒寫開工日期，甲方也不能隨意拖延，更不能拿逾期完工倒打一耙。
邳州律師姜威：沒寫開工日期，邳州法院按這3個標準定開工時間
1.有開工通知的，以通知載明的時間為準 法律依據：《建工司法解釋一》第8條，開工日期為發包人發出的開工通知載明的日期。
邳州真實案例：邳州土山鎮的王師傅，合同沒寫開工日期，甲方發了書面開工通知，邳州法院以通知日期為開工日。
2.沒開工通知的，以實際進場施工時間為準 通俗解讀：哪怕沒書面通知，你實際進場干活的那天，就是法律上的開工日期，工期從這天開始算。
邳州真實案例：邳州鐵富鎮的李師傅，沒開工通知就進場施工，甲方事后不認，邳州法院以實際進場日為開工日。
3.沒通知也沒進場的，以開工條件成就的時間為準 通俗解讀：甲方沒辦施工許可、沒交場地，就算發了開工通知也不算，得等具備施工條件才算。
邳州真實案例：邳州邳城鎮的劉師傅，甲方沒辦好施工證就讓進場，邳州法院以施工證辦下來的日期為開工日。
邳州律師姜威：甲方拖延開工，這2類損失邳州法院支持全額賠償
1.材料、人工漲價的差價損失 法律依據：《民法典》第584條，當事人一方違約造成對方損失的，應當賠償全部直接損失。 邳州真實案例：邳州邢樓鎮的張師傅，甲方拖延開工8個月，水泥、人工漲價，邳州法院判決甲方賠償差價16萬元。
2.設備租賃、人員窩工的停工損失 法律依據：《民法典》第803條，發包人未按約定提供施工條件的，承包人有權索賠停工、窩工損失。 邳州律師姜威提醒：我處理過碾莊鎮的案子，只要有租賃合同、工資發放記錄，邳州法院都會支持這些損失賠償。
邳州律師姜威：沒寫開工日期，3步實操避坑+維權要點
1.簽合同后，第一時間給甲方發書面函，要求明確開工日期，留存好送達記錄。
2.甲方通知開工前，確認施工許可證、場地、圖紙都到位，不具備條件的，書面提出異議。
3.甲方拖延開工的，留存好材料報價單、設備租賃合同、溝通記錄，及時發函索賠，協商不成向邳州市人民法院起訴。
總結：施工合同只寫總工期沒寫開工日期，絕不是甲方說了算，開工日期有明確的法律認定標準；甲方無正當理由拖延開工的，要賠償承包人的全部損失，工期也應相應順延。
關注邳州律師姜威，每天分享咱邳州人聽得懂、用得上的本地法律常識。
如果你在邳州遇到工期糾紛、工程欠款、施工合同違約相關問題，私信邳州律師姜威，幫你分析案情、固定證據、依法維權止損。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
